千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《農(nóng)村建房出資證明(范文三篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《農(nóng)村建房出資證明(范文三篇)》。
第一篇：農(nóng)村建房協(xié)議書
建房者(甲方)：
承建者(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定，結(jié)合本工程具體情景，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同、
一、工程性質(zhì)
二、工程標底：甲方建造樓房一座________米，寬____米，共_____層，大約面積______平方米。
三、工程價格：
雙方達成一致，此工程每平方按元，大約總造價暫定___元，結(jié)算按實際面積。
四、工程材料規(guī)格：
1、磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、工期：自___年___月___日至___年___月___日交工、工期延長，乙方應付滯納金百分之五。
六、交付方式：乙方進工地甲方付生活費___元、材料進工地后按所用資金付款、地基出來后付___元，一樓蓋起付___元，二樓蓋起付___元，三樓封頂付元，三樓封頂預置厚度10公分。外粉結(jié)束付總房價的'___，內(nèi)粉結(jié)束付總房價的___，地平拉完付___。
七、甲方職責：
1、共同進入工地，甲方必須供給三通一平，工人住宿
2、工人在施工過程中，甲方不得阻擾施工，不得謾罵工人，毆打工人，外在人員在工地鬧事，甲方應出面阻攔，調(diào)解
3、施工款要及時交付，不得拖延時光，否則誤工費，損失費由甲方承擔、工程結(jié)束后工程款不得扣留，滯壓
4、甲方以一般民房監(jiān)工，有不盡事宜及時與鄰班人員協(xié)商處理，過時不得以任何借口要求翻工、(待完工后，本建筑按實際面積計算)
八、乙方職責：
1、質(zhì)量按一般民房標準，具體施工按照甲方圖紙為準、甲方提出問題及時修改，知錯再錯嚴懲
2、乙方工人要與鄰居和睦相處，搞好衛(wèi)生，注意社會影響，注意施工安全，避免與房東爭執(zhí)，認真施工，質(zhì)量保證
3乙方工人在施工中的工傷事故由乙方負責
4、乙方建筑設備由乙方自備
5、建房完成后如無重大質(zhì)量問題全部結(jié)清
九、違約職責：
甲方無故辭退乙方或者乙方無故停產(chǎn)，雙方進行協(xié)商，應賠付給另一方違約金，追究其法律職責、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第107條規(guī)定：‘當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不貼合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救或者賠償損失等違約職責
十、約定事項：
1、本合同與___年___月___日起生效，任何一方不得擅自修改或終止
2、本合同一式三份，甲、乙、擔保人各執(zhí)一份
備注：建房者(甲方)：建房者(乙方)：
擔保人：身份證號：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
________年___________月___________日
第二篇：農(nóng)村建房合同協(xié)議書
發(fā)包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________(層)，建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款：________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的`，甲方有權根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日
第三篇：農(nóng)村建房合同協(xié)議書
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、承包方式
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質(zhì)量
1、乙方應當本著保質(zhì)保量的`原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、結(jié)算方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。
四、違約責任及賠償
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、其他事項
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
4、本合同自簽訂之日起生效。
5、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______年____月____日______年____月____日
