千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《注塑加工合同范本》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《注塑加工合同范本》。
第一篇:加工合同
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的`____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān),在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
第二篇:加工合同
甲方: (以下簡稱 甲方)
乙方: (以下簡稱 乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商,利用雙方優(yōu)勢互補(bǔ),在“質(zhì)量合格、交期保證、雙向選擇、平等互利、相對穩(wěn)定”原則基礎(chǔ)上簽訂本協(xié)議。
第一條 本協(xié)議自簽訂之日起,甲乙雙方正式確定建立產(chǎn)品表面處理(熱鍍鋅)戰(zhàn)略合作關(guān)系。
第二條 品名,規(guī)格,單價(jià)(以附件為準(zhǔn))
第三條 交付條件及付款條件:
一、甲方提供產(chǎn)品給乙方進(jìn)行熱鍍鋅加工,乙方需在甲方要求的交期內(nèi)將加工好的合格產(chǎn)品交給甲方,提貨及送貨費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、付款條件為:月結(jié)45天(結(jié)賬日為每月的25號,每月26號前乙方將對賬單傳真到甲方,甲方收到乙方對賬單后,在27號之前核對好,將簽字確認(rèn)后的對賬單傳真至乙方,乙方需在每個(gè)月的28號之前將發(fā)票送至甲方)
第四條 甲方與乙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方發(fā)貨給乙方加工,乙方必須返還加工好的同等數(shù)量貨物給甲方,乙方不得將甲方的貨物丟失,如果數(shù)量缺少,乙方需按照甲方的材料成本價(jià)2倍進(jìn)行賠償給甲方;(如小件必須有1‰的損耗。)
二、甲方根據(jù)需要可參與乙方的動態(tài)管理;
三、當(dāng)乙方在產(chǎn)能、質(zhì)量方面不能滿足甲方100%的要求時(shí),甲方有權(quán)將訂單量進(jìn)行調(diào)整同時(shí)要求乙方提供改善措施并根據(jù)雙方簽訂《質(zhì)量協(xié)議條款》來處理;
四、甲方有權(quán)對乙方隨時(shí)實(shí)施現(xiàn)場稽核;
五、甲方有權(quán)要求乙方實(shí)施成本降價(jià)措施;
六、乙方必須優(yōu)先滿足甲方的需求且在規(guī)定的期限內(nèi)完成熱鍍鋅加工;并保證每天產(chǎn)能最少50_150噸以上;
七、乙方需及時(shí)響應(yīng)甲方的其他合理要求,如:客戶第三方驗(yàn)廠;
八、乙方需積極配合甲方的降低成本要求,給予甲方優(yōu)惠的市場價(jià)格和提供甲方技術(shù)支持,當(dāng)乙方因生產(chǎn)效率提升或其他方面改善帶來單位制造成本下降時(shí),也應(yīng)與甲方共同分享此部分成果。
九、乙方有責(zé)任每次在正式訂單生效前就交期、工藝、質(zhì)量書面回復(fù)甲方,方便甲方及時(shí)跟蹤;十、乙方需要建立完善的品質(zhì)保障系統(tǒng);
十一、乙方需要建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的`管理模式、持續(xù)改善自身技術(shù)水平和管理水平; 十二、對于國外訂單,甲乙方須建立專門的生產(chǎn)線和區(qū)域來管理和生產(chǎn);
十三、乙方應(yīng)按照甲方的包裝要求進(jìn)行打包,并在每包上貼上標(biāo)簽,注明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、廠商。
十四、乙方送貨到甲方時(shí)應(yīng)附乙方的送貨單和出廠檢驗(yàn)單;
十五、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方送貨至甲方工廠時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收;
2、當(dāng)甲方驗(yàn)收之后確認(rèn)貨物無質(zhì)量問題,裝箱出貨后,乙方不再承擔(dān)任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第五條 送貨方式:乙方提貨,送貨。
第六條 合作企業(yè)雙方,本著“雙向選擇、平等互利”原則為基礎(chǔ),簽訂本協(xié)議。如發(fā)生下列情況,本協(xié)議終止:
一、雙方任意一方管理混亂,不能有效履行本協(xié)議條款,另一方認(rèn)為合作關(guān)系無存在意義的;
二、乙方不能滿足甲方的質(zhì)量、交期要求時(shí);
三、其他不具備合作條件的情況下。
第七條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽章后之復(fù)印件或傳真件等同原件有效。
第八條 本合同適用中華人民共和國法律。在合同履行過程中,如有爭議,雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方均可提交甲方所在地法院進(jìn)行起訴。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽章: 簽章:
日期: 日期:
甲方:
乙方:
乙方委托甲方加工16、21棉紗,甲乙雙方為保證全面履行各自的義務(wù),經(jīng)共同協(xié)商簽訂以下合同,以便共同執(zhí)行。
一、項(xiàng)目名稱:乙方委托甲方加工16、21棉紗。
二、原料來源:原棉由乙方提供,由甲方驗(yàn)收,乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內(nèi),在合作期內(nèi)乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。
三、原料提供時(shí)間:在協(xié)議簽訂之日起,原棉須在十天內(nèi)運(yùn)到甲方場地,在加工期間,乙方保證原棉的供應(yīng),甲方妥善保管的義務(wù),驗(yàn)收后,發(fā)生的損失和意外事故由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、甲方組織生產(chǎn)期間有義務(wù)接受乙方的監(jiān)督檢驗(yàn)。
五、質(zhì)量要求:產(chǎn)品質(zhì)量要求符合國標(biāo)一等品以上,盡可能地減少三絲,織成率公定結(jié)算
1.15約
1.25噸。
六、費(fèi)用結(jié)算:按成品棉紗每噸加工費(fèi)2200元,到甲方場地后,裝卸費(fèi)和盤紗費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
七、落棉由乙方回收,甲方自行處理。
八、交提貨時(shí)間:乙方可隨時(shí)提貨,甲方不得延誤提貨時(shí)間,提貨數(shù)量不超過雙方商定每日生產(chǎn)量,如延誤時(shí)間造成經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān),非甲方自身因素造成延誤除外。
九、違約責(zé)任:本合同自愿簽訂,任何乙方違約承擔(dān)對方的經(jīng)濟(jì)損失,本協(xié)議一式兩份,雙方簽字后生效。
十、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
第三篇:加工合同
甲方:XXX有限公司
乙方:
為了把甲方在生產(chǎn)過程中篩選出的大塊礦石能進(jìn)行破碎,甲乙雙方經(jīng)過共同協(xié)商,就礦石加工一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)場地。
2、甲方負(fù)責(zé)對礦石加工提出技術(shù)要求。
3、甲方負(fù)責(zé)對乙方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理監(jiān)督。
4、甲方負(fù)責(zé)把礦石運(yùn)送到乙方生產(chǎn)場地,并把加工后的.成品及時(shí)倒運(yùn),以免影響乙方的生產(chǎn),乙方不承擔(dān)運(yùn)輸過程中的所有費(fèi)用。
5、甲方負(fù)責(zé)對加工后的礦石進(jìn)行過磅計(jì)量,入庫保管。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度,聽從甲方管理人員的指揮,服從甲方管理人員的安排。
2、乙方所需的設(shè)備車輛及勞保防護(hù)用品由乙方自行配置。
3、乙方負(fù)責(zé)支付用電費(fèi)用、氧氣、乙炔、液化氣的費(fèi)用。
4、乙方在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一切安全事故和由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)費(fèi)用由乙方全部負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
三、甲方在合同有效期內(nèi),必須保證日產(chǎn)量(每天不少于500噸)。
四、加工費(fèi)結(jié)算價(jià)格為15元/噸,每月月底憑過磅單現(xiàn)金結(jié)清加工費(fèi)。
五、承包期限:暫定 ,協(xié)議期滿后甲乙雙方協(xié)商是否續(xù)簽。
六、在合同簽訂后
七、如發(fā)生爭議,由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:XXX金屬材料有限公司
乙方:
代表: 代表:
年 月 日