建設(shè)工程施工合同協(xié)議書(范文5篇)_協(xié)議書

千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《建設(shè)工程施工合同協(xié)議書(范文5篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《建設(shè)工程施工合同協(xié)議書(范文5篇)》。

第一篇：建筑工程施工合同

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第1條工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點(diǎn)：

1.3承包范圍：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自年月日至年月日

1.5工程質(zhì)量：

1.6合同價款(人民幣大寫)：

第2條甲方工作

2.1 開工前天向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導(dǎo)致延誤工期，工期順延。

2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施，并說明注意事項。

第3條乙方工程

3.1開工前天，向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進(jìn)行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。

第4條關(guān)于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

6.1雙方商定本合同價款采用第種。

A、固定價格 B、可調(diào)價格(按國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算)

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值 %的保管費(fèi)。由乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

8.1 方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

第9條工程停建或緩建

9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。

第10條獎勵和違約責(zé)任

10.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的 %支付違約金。

第11條保修

11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。

第12條爭議或糾紛處理

12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

12.2當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。

第13條其他約定

第13條附則

13.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。

13.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

13.3本合同履行完成后自動終止。

13.4附件資料

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：

單位地址：單位地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

戶名：戶名：

帳號：帳號：

年月日年月日

第二篇：建設(shè)施工合同范本

發(fā)包人（全稱）：__________________

承包人（全稱）：__________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就

工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱：___________________________，建設(shè)工程施工承包合同范本。

2、工程地點(diǎn)：___________________________。

3、工程立項批準(zhǔn)文號：__________________。

4、資金來源：___________________________。

5、工程內(nèi)容：___________________________。

群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。

6、工程承包范圍：

_____________________________________________。

二、合同工期

計劃開工日期：_________年_________月_________日。

計劃竣工日期：_________年_________月_________日。

工期總?cè)諝v天數(shù)：_________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量符合___________________________標(biāo)準(zhǔn)。

四、簽約合同價與合同價格形式

1、簽約合同價為：