千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《建設工程施工合同協(xié)議書(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《建設工程施工合同協(xié)議書(合集)》。

第一篇：建設工程施工合同

發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實業(yè)總公司。

承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。

第一條 合同依據(jù)

本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。

第二條 工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容

一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內(nèi)。

三、 工程范圍及內(nèi)容:

1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條 承包方式

本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發(fā)的'(關于發(fā)布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(XX年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(XX)43、44號文件：其它相關費用依據(jù)其它相關資料計算。

第四條 工程價款支付及結算方式

1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。

2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。

第五條 工程質(zhì)量標準、驗收和保修條件

本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

第六條 雙方協(xié)作事項

甲方負責：

一：甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。

二: 甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第七條 違約責任

按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。

第八條 發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式

如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第九條 施工工期

本工程年月日前完工。

第十條 工程承包方式

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第十一條 安全責任

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十二條 工程造價

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

第十三條 合同份數(shù)

本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。

第十四條 該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。

甲 方：(公章) 乙 方：

負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

第二篇：建設工程施工合同最新范本

發(fā)包方：_____（以下簡稱甲方）。

承包方：_____（以下簡稱乙方）。

依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)章、道德平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____市_____駕校_____工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同。

一、 工程名稱：_____

二、 工程地址：_____

三、 承包方式：包工包料（大包）。

四、 工程內(nèi)容：點式玻璃雨搭。

五、 工程用料：

1、框架：用_____mm與_____mm的鐵板制作成玻璃雨搭專用的框架，作成之后進行防銹處理，然后進行氟碳烤漆。

2、拉筋：點式玻璃雨搭專用拉筋。

3、玻璃：_____mm+_____mm鋼化夾膠玻璃，用專用的點式玻璃支架安裝到主框駕上。

六、 承包總價：（_____元）每平方米，大約_____平方米，總計（_____元），拉筋單獨合算，不在總平方米造價之內(nèi)，最終結算以驗收實際測量面積結算。

七、 工期：收到預付款之日起一個月內(nèi)完成工期。

八、 付款方式：合同簽訂后，預付壹萬元訂金，主框鋼板進入現(xiàn)場后。

九、 違約責任：

1、承包人向發(fā)包方承諾按照本合同約定進行施工，在施工期間，由乙方造成停工或人員不足，質(zhì)量達不到本合同規(guī)定要求，須返工重來，造成損失由乙方承擔，工期不予順延。

2、發(fā)包方向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。因甲方不按本合同約定支付工程款，乙方有權予以停工，工期順延，造成人員、機械窩工損失及產(chǎn)生的相應費用由甲方承擔，并在復工前支付違約費用。

十、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至_____市人民法院。

十一、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，望共同遵守。

甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

日期：_________年____月____日　　　　　 日期：_________年____月____日

第三篇：建設工程施工合同最新范本

發(fā)包方（甲方）：________________

承包方（乙方）：________________

雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則，簽訂本合同。

第一條 工程概況

（一）工程名稱：________________

（二）工程地點：________________

（三）工程內(nèi)容：________________

第二條 承包范圍：

按照甲方提供的施工圖紙內(nèi)容進行施工。

具體包括：

工程竣工驗收備案完成后，____天內(nèi)辦理結算。

第三條 承包方式：________________

第四條 工程造價（應含納稅費）：________________

第五條 履約保證金：________________

第六條 工期

1、開工日期：20__年___月___日（以實際開工時間為準）。

2、竣工日期：20__年___月___日。

3、合同工期總日歷天數(shù)天。

第七條 工程質(zhì)量標準：

第八條 安全生產(chǎn)文明施工與環(huán)境保護

1、環(huán)境保護

2、安全生產(chǎn)文明施工

第九條 材料設備供應（細化）

（一）甲方負責采購的材料：________________

（二）乙方負責采購的材料：________________

（三）材料采購方對材料承擔的責任：________________

第十條 工程款支付和結算

（一）甲方將工程款劃入乙方賬戶：________________

（二）工程價款支付方式：________________

第十一條 工程結算：

工程洽商 結算方式

第十二條 安全生產(chǎn)文明施工與環(huán)境保護

1、環(huán)境保護

2、安全生產(chǎn)文明施工

第十三條 雙方權利義務（加水電源費、雙方代表、監(jiān)理）

（一）甲方權利義務

1、協(xié)助乙方辦理施工報建，臨時場地占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設，政府等有關部門的批文復印件___套給乙方。開工___天完成"三通一平"，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙___份，機電設備安裝圖份，有關資料地質(zhì)勘探報告份，（其中包括竣工用圖套）。

2、參加甲乙雙方和設計單位施工圖紙會審。

3、審核乙方完成工程月進度報告書，作為向乙方支付進度款的依據(jù)。

4、對乙方在施工時發(fā)生設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知天內(nèi)會同設計方進行處理。

5、委派人員為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督工程質(zhì)量、進度、負責設計圖紙的變更、工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。

6、組織工程竣工驗收，辦理竣工結算。

（二）乙方權利義務

1、收圖后，在開工前天內(nèi)完成施工圖會審，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并報送甲方。

2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并即時報告甲方及有關部門。

3、須委派持有與工程項目相應的資格證書項目經(jīng)理為現(xiàn)場管理代表，負責施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。

4、做好施工原始記錄，每月日前向甲方報送完成月進度計劃報告書。如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。

5、施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或嚴重不合理時，應立即以書面通知甲方。

6、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔，與甲方無關。

7、對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)生的施工質(zhì)量問題負責免費返修。

8、工程竣工后的場地清理（包括建筑物周圍米內(nèi)的余泥及其他堆積物，臨時的生產(chǎn)和生活設施拆除）。并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。

9、竣工驗收后，施工單位人員必須在天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。

第十四條 違約責任處罰

（一）乙方逾期交付使用或因質(zhì)量問題返工而逾期完工或其他因乙方原因逾期完工的，每逾期一天，由乙方按工程造價萬分之____的標準付給甲方違約金，并承擔因工程質(zhì)量問題所造成的經(jīng)濟損失；工程竣工驗收后達到____標準的，不獎不罰，達不到合格標準的，由乙方付給甲方罰金____萬元，并負責無償返修。

（二）將罰金應在竣工驗收備案完成后，在支付結算工程款時支付或扣除。

（三）遇不可抗拒的自然災害等不可抗力造成的經(jīng)濟損失，報有關部門裁定。

第十五條 施工資料

第十六條 竣工驗收

（一）工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

（二）隱蔽工程在乙方自檢后填 制記錄表（范圍、數(shù)量、質(zhì)量等），持表通知甲方檢查。甲方接到通知后天內(nèi)到場驗收，經(jīng)檢驗合格并符合設計要求時，由雙方簽字后方可進行下一工序的施工，如甲方不按時驗收，工期順延。凡檢查結果不合格，檢測費及返修費用由乙方承擔，工期不順延。施工中乙方應按工程竣工驗收備案制的要求做好中間驗收及有關資料。

（三）工程（包括單項工程）竣工前____天由乙方通知甲方驗收，并在竣工后____天內(nèi)驗收完畢。工程內(nèi)容及質(zhì)量符合要求的，雙方簽字蓋章，通知乙方將全部有效圖紙資料（包括分包工程的竣工驗收資料）向甲方移交，所有施工、竣工資料必須符合質(zhì)監(jiān)站及定州市城市建設檔案要求。如工程內(nèi)容尚未完成或質(zhì)量不合格的，乙方除無條件返修外，并承擔由于工期或經(jīng)營問題而給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

（四）工程竣工后，工程變更不大的，由乙方在原施工圖上修改并加蓋竣工章及變更竣工資料____份交甲方。工程變更較大的，應由原設計方出具變更圖紙，由乙方在竣工圖上簽注。

第十七條 工程質(zhì)量保修

（一） 工程保修責任：____________

（二） 保修期從竣工驗收備案完成之日起計年。

第十八條 合同爭議解決、終止方式發(fā)生糾紛協(xié)商不成時，雙方同意按以下第種方式解決；

（一）向定州仲裁委員會申請仲裁；

（二）向甲方所在地人民法院起訴。

第十九條 其他約定條款

（一）甲乙雙方簽訂合同后天內(nèi)乙方應進場完畢，否則本合同無效。

（二）甲方指定的材料范圍詳見甲方簽發(fā)的"建筑材料及設備零配件明細表"。

（三）乙方不得將甲方發(fā)包給乙方施工的工程再進行分包。由其他隊伍施工分部分項工程應經(jīng)甲方同意。

（四）未盡事宜雙方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同的組成部分。

第二十條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后合同生效，至工程竣工驗收備案完成，保修期滿并結清余款后失效。

第二十一條 本合同____ 份，甲方 ____份、乙方 ____份，均具同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________

法定代表人：____________

簽約代表人：____________

地址：____________

乙方（蓋章）：____________

法定代表人：____________

簽約代表人： ____________

日期：20__年__月__日