千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《工程維修協(xié)議書(合集)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《工程維修協(xié)議書(合集)》。

第一篇：維修工程合同書樣本

甲方（發(fā)包人）______________________

乙方（承包人）______________________

簽訂日期：_____年_____月_____日

甲方：___________乙方：___________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

1、工程名稱：_____________________

2、工程地點(diǎn)：_____________________

第二條 工程范圍

乙方承包的工程范圍：_______________

拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直開挖30公分，做兩步3：7灰土墊層，澆筑20公分厚C30混凝土路面，在無道芽的路段安裝道芽，新舊混凝土路面之間做瀝青勾縫，清運(yùn)現(xiàn)場所產(chǎn)生的建筑垃圾，做好成品養(yǎng)護(hù)。

第三條 承包方式

承包方式：包工包料

第四條 合同工期

本合同工期為_______個(gè)工作日，自乙方進(jìn)場之日起計(jì)算。

第五條 工程價(jià)款

工程價(jià)款（含稅）為：______________（大寫）元_______（小寫）元。

第六條 工程價(jià)款支付

按合同附件中工程圖紙和明細(xì)以及該項(xiàng)目工程范圍規(guī)定的內(nèi)容一次包死，任何條件的變化均不作工程價(jià)款調(diào)整，整個(gè)工程按以上“工程范圍”的內(nèi)容全部完成經(jīng)交工驗(yàn)收合格后一次性付清該工程款。

第七條 工程質(zhì)量

1、甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場前_______日，向乙方提供施工圖紙_______套，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。

2、乙方按照工程圖紙、施工說明等組織施工。

3、涉及隱蔽工程的，在工程隱蔽前，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方到場驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)整改后重新驗(yàn)收。

4、乙方保證工程符合國家工程建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

5、本工程使用的混凝土、石灰、瀝青、等材料必須符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

第八條 驗(yàn)收

1、工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織甲乙雙方共同驗(yàn)收。

2、本工程由甲乙雙方以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。如未達(dá)到合同規(guī)定的驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方在指定期限內(nèi)無償返工。

第九條 質(zhì)量保修

1、乙方負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)建設(shè)施工期內(nèi)的保修，確保路面平整牢固，乙方并作出質(zhì)量保修承諾。若乙方不負(fù)責(zé)保修，甲方有權(quán)從其他工程款中扣回應(yīng)由乙方保修的費(fèi)用，乙方不得質(zhì)疑。

2、保修期間，符合保修條件的，乙方均應(yīng)當(dāng)在接到甲方發(fā)出的書面保修通知后在限定時(shí)間內(nèi)維修破壞的路面。

第十條 甲方權(quán)利和義務(wù)

1、開工前向乙方提供施圖紙并進(jìn)行現(xiàn)場交底，交底應(yīng)經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn)。

2、工程甲方代表，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督并負(fù)責(zé)確認(rèn)工程。

第十一條 乙方權(quán)利和義務(wù)

1、乙方配合有關(guān)部門做好現(xiàn)場安全防護(hù)、安全設(shè)施和垃圾處理等工作。

2、參加甲方組織的現(xiàn)場交底，配合形成書面交底文件。

3、遵守國家或地方政府對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工開挖過程中遇到的周圍建筑物、設(shè)備管線。

4、乙方必須按照經(jīng)甲方現(xiàn)場確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動(dòng)如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。

5、乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或條例等原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。甲方不負(fù)責(zé)任何連帶責(zé)任。

第十二條 違約責(zé)任

由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價(jià)款的違約金。

第十三條 合同的生效與解除

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式_______份，雙方各執(zhí) _______份。

第十四條 爭議解決方式

雙方發(fā)生爭議的，可協(xié)商解決，或向有關(guān)部門申請調(diào)解。

第十五條 付款方式

經(jīng)甲方驗(yàn)收合格并結(jié)算完成后支付乙方結(jié)算總價(jià)的90%工程款；剩余10%工程款自驗(yàn)收合格之日起一年后一次付清。乙方應(yīng)出具經(jīng)甲方財(cái)務(wù)認(rèn)可的國家正式發(fā)票辦理付款，否則甲方有權(quán)拒付。乙方在施工過程中，若因村民鬧事而影響施工的一切行為均由乙方自行解決，不得因此而影響施工進(jìn)度，且不能轉(zhuǎn)嫁給甲方，由此造成的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

甲方：_____________________乙方：_____________________

代表人：___________________代表人：___________________

地址：_____________________地址：_____________________

電話：_____________________電話：_____________________

日期：_____________________日期：_____________________

第二篇：維修合同協(xié)議書范文

合同編號(hào):_________

甲方(定作人):_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務(wù):_________

委托代理人:_________

身份證號(hào)碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號(hào):_________

電子信箱:_________

乙方(承攬人):_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務(wù):_________

委托代理人:_________

身份證號(hào)碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號(hào):_________

電子信箱:_________ 雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:

第一條 修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬

(注:空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

第四條 材料

(注:空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗(yàn)

1、定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn):_________、方法:_________、時(shí)間:_________、地點(diǎn):_________

2、承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn):_________、方法:_________、時(shí)間:_________、地點(diǎn):_________

第六條 修繕修理時(shí)間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

第七條 質(zhì)量要求

修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括:_________

第八條 資料提供

1、定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:_________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

第九條 轉(zhuǎn)包

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3、雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第十條 保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。

2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

3、定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十二條 協(xié)助

1、承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:_________，并滿足以下要求:_________。

2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務(wù)

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十五條 更換部件:

1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的'部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間:_________，交付方式:_________，交付地點(diǎn):_________。

第十七條 驗(yàn)收

1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。

2、修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)_________，具體驗(yàn)收時(shí)間為:_________

第十八條 修繕費(fèi)用

本次修繕的費(fèi)用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

第十九條 結(jié)算方式

報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:_________

第二十條 保修

設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

但下列情況不屬保修范圍:

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條 合同的終止

如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價(jià)格進(jìn)行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人:

1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人:

1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十六條 爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章):_________ 承攬人(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________

簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第三篇：工程維修合同范本

甲方： 臨猗縣北辛初中

乙方：__________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，為保障甲乙雙方的合法權(quán)益，明確雙方義務(wù)，本著合理互利的原則，為確保工程質(zhì)量，雙方履行合同義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議：

一、 工程范圍：

二、維修工程服務(wù)方式： 包工包料，由乙方報(bào)價(jià)，甲方審核并同意的價(jià)款為準(zhǔn)。

三、工程價(jià)格：（大寫） ，（小寫）

四、合同期限： 本次維修期限自 年 月 日起，工期約 天。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認(rèn)同意后乙方可以適當(dāng)延長工期。

五、付款方式：施工完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方一次付清乙方工程款。

六、責(zé)任與義務(wù)

（一）乙方責(zé)任：

1、本合同性質(zhì)為承攬合同，施工期間應(yīng)當(dāng)確保不發(fā)生安全事故。

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照工程質(zhì)量的技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保維修工程的質(zhì)量。

3、會(huì)同甲方確定維修方案，并據(jù)此進(jìn)行合理報(bào)價(jià)。

（二）甲方責(zé)任：

1、施工期間進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收簽字。

2、為乙方施工提供便利條件，保證工程順利進(jìn)行。按時(shí)支付工程款。

（三）違約責(zé)任：

在合同期限內(nèi)任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前五天當(dāng)面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價(jià)款50%支付對方違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協(xié)商解

決，合同自雙方蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

年 月 日