千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《土方工程承包協(xié)議書模板(合集)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《土方工程承包協(xié)議書模板(合集)》。
第一篇:土方工程合同
甲方:______________________
乙方:______________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以相關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就下述工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程地點:__________________________________________________________________
二、承包范圍
上述工程的土方、挖土方和外運土方,土方按甲方要求,堆土在指定位置。乙方負責(zé)所有關(guān)系的協(xié)調(diào)和辦理。
三、合同工期:
開工日期___年___月___日;原則上竣工日期:___年___月___日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù):___天
四、工程量的確認與變更
(一)工程量確認:土方工程根據(jù)相關(guān)施工圖紙的實際開挖尺寸計算土方量,深度按開挖前地面實際丈量絕對標(biāo)高計算,開挖完成面按實測實量標(biāo)高計算,地面標(biāo)高及完成面標(biāo)高經(jīng)雙方測量簽字確認才生效。
(二)工程量變更:施工過程中,因下列因素導(dǎo)致工程量變更或甲方無需繼續(xù)施工時,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方出具工程量變更確認書,雙方依據(jù)乙方實際履行的工程量結(jié)算工程款:
1、工程設(shè)計圖紙變更;
2、因施工過程中發(fā)現(xiàn)了古墓或文物致使工程停工;
3、甲方撤銷了對該工程項目的投資;
4、行政機關(guān)責(zé)令停止該工程的施工;
5、其他致使甲方無法或無需繼續(xù)施工的情形。
五、竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)
工程竣工時,雙方依照施工圖和甲方簽證的變更單進行工程量驗收;施工完畢后,工地現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)土地平整、干凈整潔,以滿足土建施工進場標(biāo)準(zhǔn)的要求。
六、合同價款
土方工程采用以挖方工程量為計量基礎(chǔ)的綜合單價包干(挖土方綜合單價包括土方開挖、運輸、棄土場地和工程場地平整以及政府職能部門對因土方施工運輸所發(fā)生的一切費用等全部內(nèi)容)。綜合單價人民幣____________元。
七、付款方式和發(fā)票
土方工程根據(jù)乙方完成的工程量,并經(jīng)甲方確認,完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在開發(fā)商撥款后15天內(nèi)全部付清。
八、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、提供工程施工圖;
2、為乙方提供必要的施工條件;
3、對施工圖或工程量進行變更;
4、按照合同約定的期限和方式支付合同價款;
5、檢查驗收乙方完成的工程;
6、工程質(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn)時,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn),因此發(fā)生的施工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
九、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、提供滿足施工所需的人員、機械設(shè)備、運輸車輛及倒土渣場地;
2、負責(zé)全部安全責(zé)任。
3、隨時接受甲方的監(jiān)督和檢查,以達到甲方土建施工的要求,并提供土方工程組織設(shè)計,做到與土建配合施工,分層開挖。
4、乙方應(yīng)當(dāng)妥善處理施工過程中產(chǎn)生的建設(shè)垃圾,不得隨意傾倒;
5、按期完成承包的工程;
6、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成所有的事故責(zé)任(包括塌方)和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān);施工過程中,乙方聘用人員發(fā)生的安全責(zé)任事故的所有責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
7、施工過程中,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因違反上述規(guī)定,致使甲方或乙方被行政機關(guān)處罰時,均由乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或經(jīng)濟責(zé)任;因上述原因給甲方造成經(jīng)濟損失時,由乙方賠償;
8、乙方未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給第三人;
9、在施工過程中乙方負責(zé)一切調(diào)解事宜。(如:政府機關(guān)檢查和其他人員搗亂等。)
十、因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方現(xiàn)場負責(zé)人確認,工期相應(yīng)順延:
1、設(shè)計變更和工程量增加;
2、一切不可抗拒的自然因素;
3、其他經(jīng)甲方統(tǒng)一工期順延的其他情況。
十一、爭議解決
因本合同發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時,任何一方可向發(fā)生地人民法院提起訴訟,勝訴方為解決爭議而發(fā)生的訴訟費、律師費、交通費和通訊費等由敗訴方承擔(dān)。
十二、組成合同的文件組成本合同的文件包括:
1、本合同書;
2、工程變更簽證單;
3、工程量清單;
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
十三、甲乙雙方委派的此施工項目負責(zé)人
甲方負責(zé)人:______________________
聯(lián)系電話:______________________
乙方負責(zé)人:______________________
聯(lián)系電話:______________________
施工現(xiàn)場負責(zé)人為雙方履行合同的代表人,其簽署的有效文件為本合同的補充合同。
十五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(蓋章):______________________
乙方(蓋章):______________________
___年___月___日
第二篇:土方施工合同協(xié)議書
發(fā)包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的'合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
(1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
(2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的.,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
第三篇:土方施工合同協(xié)議書
發(fā)包方: (簡稱甲方)
承包方: (簡稱乙方)
甲方自建房屋一棟,發(fā)包給乙方,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商特訂以下條款:
一、工程概況:本工程地下層、一層、夾層為框架結(jié)構(gòu),
二、三、四層為磚混結(jié)構(gòu);
二、甲方將主體部分發(fā)包給乙方,土建部分:不包括鋼筋工,主體及地下層±0以上72元/平方米;
三、結(jié)算方法:主體工程完工后,以實際制作為準(zhǔn)結(jié)算,挑出部分按實際面積計算。
四、付款方式:一層一付,工程完工后,十日內(nèi)一次付清。
五、甲方要求,乙方按圖施工,質(zhì)量按甲方要求制作。
六、安全施工:乙方應(yīng)安全施工,勤檢查,如發(fā)生意外,甲方不負責(zé)任(重大問題除外)。
七、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方共同協(xié)商。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方共同遵守。
九、本協(xié)議自簽字之日起生效,主體完工付款后,自行終止。
甲方:
乙方:
年 月 日
第四篇:工程施工協(xié)議書
甲方:
乙方:
為保證工程質(zhì)量和安全文明施工,落實各項管理制度的實施,確保施工工期,甲乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商,甲乙同意將 的分項工程分包于乙方,并達成如下協(xié)議:
一、 承包方式:
二、 承包金額:
xxx,分包單價為 xxx元/m2; 。
三、 承包范圍:
四、 工 期:
總工期控制在xx月內(nèi)。
五、 安全文明要求:
1.乙方負責(zé)對本班組的施工中的安全教育,堅持本班組的安全班前教育,監(jiān)督檢查本班組的安全生產(chǎn),監(jiān)督本班組工人不得違章操作,正確使用勞動保護用品,做到不安全不生產(chǎn)。
2.做好施工現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn),現(xiàn)場材料必須嚴(yán)格按施工總體平面圖進行分類堆放,服從項目部對材料進退要求,即時清理邊角廢料,做到“工完料凈,場地清”。
3.乙方應(yīng)配合項目部對本班組的安全生產(chǎn)負責(zé),服從項目部的各項安全,文明施工管理制度。
4.如因乙方管理不善或違反操作規(guī)程等原因而發(fā)生安全事故一切責(zé)任及其由此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān),出現(xiàn)重大事故的報上級有關(guān)部門處理。
六、 質(zhì)量要求:
1.乙方應(yīng)指定一名專職技術(shù)員負責(zé)本班組的施工管理,配合項目部協(xié)調(diào)與其他工種的施工協(xié)調(diào)工作。
2.嚴(yán)格按設(shè)計圖紙和規(guī)范要求施工,遵守項目部的各項管理制度,隨時接受各項工程質(zhì)量檢查。
3.因乙方造成的工程質(zhì)量事故,一切責(zé)任應(yīng)由乙方承擔(dān);由甲方原因造成的工程質(zhì)量事故,甲方承擔(dān)一切責(zé)任。
七、 付款方式:
八、 獎罰措施:
1.在施工中必須無條件服從甲方的施工管理,安排足夠的'人力,按照甲方要求的工期按時完成施工任務(wù),以工程進度為準(zhǔn)。
2.積極配合項目部做好與各工種的施工協(xié)調(diào)工作,團結(jié)其他班組不得出現(xiàn)打架斗毆現(xiàn)象。
3.乙方必須派駐施工技術(shù)員一名,常駐現(xiàn)場負責(zé)現(xiàn)場的施工和安全管理工作,配合項目部進行工程施工管理和安全生產(chǎn),不得無故缺崗,列入項目部人員管理,實行考勤。
4.由乙方原因造成的工程質(zhì)量事故,經(jīng)濟損失都由乙方承擔(dān)。
5.在施工中如乙方的工程質(zhì)量或進度達不到甲方要求,甲方有權(quán)單方終止協(xié)議,由此造成的一切損失均由乙方承擔(dān),所完成工程量的費用作為賠償給甲方,并在三日內(nèi)撤離現(xiàn)場。
九、 其他事宜:
1.本協(xié)議其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方負責(zé)人簽字或蓋章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
第五篇:土方施工合同協(xié)議書
甲方:
乙方:
甲方承攬 土方工程施工后,因他項工程未能完工,一時難已組織人力完成,經(jīng)發(fā)包方同意,轉(zhuǎn)包給乙方施工。為此,雙方根據(jù)合同法的規(guī)定,就有關(guān)事項經(jīng)協(xié)商一致,特訂以下合同:
一、甲方在承攬該工程時已付給發(fā)包方, 元( )的工程保證金由乙方支付。給付的辦法在本合同甲乙雙方簽字生效后五日內(nèi)由乙方匯給甲方指定的賬戶或現(xiàn)金兌現(xiàn)。
二、乙方必須按照發(fā)包方的要求保持保量地完成土方工程的施工任務(wù)。
三、土方工程施工過程中應(yīng)注意安全。若發(fā)生意外事故,由乙方負責(zé),甲方不承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。
四、土方工程施工后的工程款結(jié)算由甲方負責(zé)。甲方在乙方每階段土方工程完工后及時將領(lǐng)取的工程款如數(shù)交付給乙方。乙方按照二個點給付甲方轉(zhuǎn)讓費。
五、本合同自甲、乙雙方簽字后生效。
六、本合同一式二分,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
_年_月_日