千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《授權(quán)委托書(合集)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《授權(quán)委托書(合集)》。

第一篇：授權(quán)委托書

本授權(quán)委托書聲明： 現(xiàn)將 工程授予XXXX建設(shè)監(jiān)理有限公司進(jìn)行監(jiān)理工作，并授予監(jiān)理人以下權(quán)利：

一、監(jiān)理人在委托人委托的工程范圍內(nèi)，享有以下權(quán)利：

(1)選擇工程分包人的認(rèn)可權(quán)。

(2)對(duì)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)包括設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和使用功能要求，向委托人的建議權(quán)。

(3)對(duì)工程設(shè)計(jì)中的技術(shù)問(wèn)題，按照安全和優(yōu)化的原則，向設(shè)計(jì)人提出建議;如果擬提出的建議可能會(huì)提高工程造價(jià)，或延長(zhǎng)工期，應(yīng)當(dāng)事先征得委托人的同意。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合國(guó)家現(xiàn)行的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)書面報(bào)告委托人要求設(shè)計(jì)人更正。

(4)審批工程施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案，按照保質(zhì)量、保工期和降低成本的原則，向承包人提出建議，并向委托人提出書面報(bào)告。

(5)主持工程建設(shè)有關(guān)協(xié)作單位的組織協(xié)調(diào)，重要協(xié)調(diào)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)事先向委托人報(bào)告。

(6)征得委托人同意，監(jiān)理人有權(quán)發(fā)布開(kāi)工令、停工令、復(fù)工令，但事先向委托人報(bào)告。如在緊急情況下未能事先報(bào)告時(shí)，則應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向委托人作出書面報(bào)告。

(7)工程上使用的材料和施工質(zhì)量的檢驗(yàn)權(quán)。對(duì)于不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定及國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備，有權(quán)通知承包人停止使用;對(duì)于不符合規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工序、分項(xiàng)分部工程和不安全施工作業(yè)有權(quán)通知承包人停工整改、返工。

(8)工程施工進(jìn)度的檢查、監(jiān)督權(quán)，以及工程實(shí)際竣工日期提前或超過(guò)工程施工合同規(guī)定的竣工期限的簽認(rèn)權(quán)。

(9)在工程施工合同約定的工程價(jià)格范圍內(nèi)，工程款支付的審核和簽認(rèn)權(quán)。

二、在委托的工程范圍內(nèi)(合同和補(bǔ)充協(xié)議)，委托人或承包人對(duì)對(duì)方的任何意見(jiàn)和要求(包括索賠要求)，均必須首先向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)研究處置意見(jiàn)，再同雙方協(xié)商確定。當(dāng)委托人和承包人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自己的職能，以獨(dú)立的身份判斷，公正地進(jìn)行調(diào)解。

特此委托!

　　授權(quán)人(蓋章)：

　　授權(quán)日期： 年 月 日

第二篇：11.執(zhí)行程序中第三人對(duì)律師的授權(quán)

代為提出、變更、放棄強(qiáng)制執(zhí)行異議；代為調(diào)查取證；代為參加強(qiáng)制執(zhí)行程序的全過(guò)程，并就執(zhí)行程序中的程序和實(shí)體問(wèn)題發(fā)表代理意見(jiàn)；代為簽收、轉(zhuǎn)遞法律文書，等等。

第三篇：強(qiáng)制執(zhí)行授權(quán)委托書

委托人(單位)： 法定代表人：

受委托人：

工作單位： 聯(lián)系電話：

受委托人：

工作單位： 聯(lián)系電話：

現(xiàn)委托上列代理人作為我單位與 糾紛一案

執(zhí)行程序的代理人。

代理人 的代理權(quán)限為： 代為申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，參與強(qiáng)制執(zhí)行，參加調(diào)解、執(zhí)行和解，代為簽署、接收法律文書，接收標(biāo)的.物等事宜。

代理人 的代理權(quán)限為： 代為申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，參與強(qiáng)制執(zhí)行，參加調(diào)解、執(zhí)行和解，代為簽署、接收法律文書，接收標(biāo)的物等事宜。

委托方(簽章)：

年 月 日

第四篇：3.一審程序有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人對(duì)律師的授權(quán)

代為提出、變更、放棄訴訟請(qǐng)求；代為就原告的訴訟請(qǐng)求進(jìn)行答辯；代為就被告的答辯意見(jiàn)發(fā)表意見(jiàn)；代為進(jìn)行和解、調(diào)解；代為起草、簽收、轉(zhuǎn)遞法律文書，或就起草、簽收、轉(zhuǎn)遞法律文書轉(zhuǎn)委托于他人辦理；代為調(diào)查取證或申請(qǐng)法院依職權(quán)調(diào)查取證；代為申請(qǐng)延期舉證；代為申請(qǐng)、變更或撤銷證據(jù)保全或財(cái)產(chǎn)保全，并參加前述保全程序；代為申請(qǐng)、辦理與案件有關(guān)的鑒定事宜；代為出庭；代為就案件程序及實(shí)體問(wèn)題發(fā)表口頭或書面代理意見(jiàn)/申請(qǐng)/異議，等等。

第五篇：執(zhí)行異議授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

委托人：北京皇朝娛樂(lè)有限公司 地址：北京市東城區(qū)王府井大街2號(hào) 聯(lián)系電話：65248848

受托人： 地址： 聯(lián)系電話：

因我單位北京皇朝娛樂(lè)有限公司與買賣糾紛一案，特委托作為該案訴訟階段的訴訟代理人。

代理權(quán)限：

委托人： 受托人： 年月日

執(zhí)行案件授權(quán)委托書

執(zhí)行階段授權(quán)委托書

被告代理人授權(quán)委托書

執(zhí)行授權(quán)委托書（共20篇）

授權(quán)人委托書

第六篇：授權(quán)委托書

委托人（名稱）：

受委托人姓名:， 性別: ，身份證號(hào)： 。 委托范圍：我公司全權(quán)委托我司員工 收取 。此委托書有效期限從 年 月 日至年 月 日。

本委托書一式兩份，受托人簽字和委托人加蓋公章后生效。

我方委托 收取上述款項(xiàng)，由此引起的經(jīng)濟(jì)糾紛與付款方無(wú)關(guān)。

受委托人（簽名）：

日 期：

　　委托人（公章）：

　　日期：